《建设施工合同范本2024年.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设施工合同范本2024年.docx（8页珍藏版）》请在知学网上搜索。

　　1、建设施工合同范本2024年合同编号：_名称：_地址：_法定代表人：_联系电话：_名称：_地址：_法定代表人：_联系电线工程规模：_1.5工程质量标准：_第二条工程价款2.1乙方应当按照甲方提供的工程量清单和工程预算，向甲方报价，并经甲方确认后作为本合同的工程价款。2.2工程价款为人民币（大写）：_元整（小写）：￥_元。2.3乙方应当在合同签订后_个工作日内向甲方提供完整的工程量清单和工程预算。第三条工程进度及质量3.1乙方应当按照甲方提供的施工图纸和工程进度计划，按时完成工程，并确保工程质量符合约定的标准。3.2乙方

　　2、应当按照国家有关建设工程质量的法律、法规和标准进行施工，并接受甲方及相关部门的监督检查。3.3乙方应当按照甲方的要求，及时提供相关施工资料和质量检验报告。第四条工程变更4.1如甲方需要对工程进行变更，应当及时通知乙方，并由双方协商达成一致后开云网站 kaiyun网址签订书面变更协议。4.2工程变更导致的费用增加或减少，双方应按照变更协议的约定进行调整。第五条工程验收及交付5.1工程完成后，乙方应当向甲方提交工程验收申请，并按照约定的时间、标准和程序进行验收。5.2验收合格后，乙方应将工程交付甲方，并办理交付手续。5.3工程交付后，乙方应提供必要的售开云网站 kaiyun网址后服务和维修保障。第六条付款及结算6.1甲方应当按照本合同的约定，按时支

　　3、付工程价款。6.2乙方应当按照甲方的要求，提供合法有效的发票。6.3工程价款支付后，双方进行结算，并办理结算手续。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2甲方未按时支付工程价款的，应当按照约定的逾期付款违约金计算标准支付违约金。7.3乙方未按照约定的进度和质量完成工程的，应当按照约定支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同的变更、解除和终止，均应书面签订。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：_乙方（盖

　　4、章）：_签订日期：_年_月_日注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、法定代表人及联系电话，确保合同主体资格合法有效。2.工程概况详细：项目名称、地点、内容、规模和质量标准等要素需详细填写，以明确工程范围和施工要求。3.工程价款明确：合同中应明确工程价款，包括大写金额和小写金额，并约定支付方式和时间。4.工程进度和质量：乙方应按照约定的进度和质量标准施工，并接受甲方及相关部门的监督检查。5.工程变更处理：合同中应约定工程变更的处理方式，包括变更协议的签订和费用调整。6.验收及交付：明确工程验收的标准、程序和交付手续，保障工程质量。7.付款及结算：甲方应按时支付工程价款

　　5、，乙方应提供合法有效的发票，双方办理结算手续。8.违约责任：合同中应明确双方的违约责任，包括违约金计算标准。9.争议解决：合同中应约定争议解决的方式，如友好协商或诉讼。解决办法：1.咨询专业法律人士：在签订合同前，双方均可咨询专业法律人士，以确保合同内容的合法性和有效性。2.审核合同条款：双方应对合同条款进行仔细阅读和审核，确保自身权益不受损害。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：合同当事人，即甲乙双方，具有合同权利和义务的法人或自然人。2.工程价款：施工合同中约定的工程费用，包括材料费、人工费等。3.违约责任：合同一方未履行合同义务或者履行不符合约定，应承担的民事责任。4.争议解决：合同双

　　6、方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。5.合同变更：合同成立后，双方当事人对合同内容进行修改或补充。6.合同解除：合同成立后，因法律规定或双方协议，使合同权利义务关系归于消灭。7.合同终止：合同权利义务因履行、解除等原因归于消灭。8.民事诉讼：合同双方在合同履行过程中发生纠纷，向人民法院提起诉讼，请求法院依法作出判决。特殊应用场合及合同补充条款：1.应用场合：政府基础设施项目补充条款：鉴于本项目为政府基础设施项目，涉及公共利益，双方应特别重视环保和安全生产。补充内容：“甲方应确保乙方在施工过程中严格遵守国家环保法规和安全生产规定，对施工区域进行合理的环境保护措施，

　　7、并定期进行安全生产培训。若乙方违反相关法规，甲方有权要求乙方立即整改，并承担相应的法律责任。”2.应用场合：老旧小区改造工程补充条款：考虑到老旧小区改造工程可能涉及居民日常生活，需要特别注意施工期间的居民安置和噪音控制。补充内容：“乙方在施工期间应采取有效措施减少噪音和扬尘，保障居民的正常生活。对于需要临时安置的居民，乙方应与甲方共同协商安置方案，确保居民权益不受影响。”3.应用场合：跨国公司在中国的新建工厂补充条款：跨国公司可能对施工标准和流程有特殊要求，需要明确双方的责任和义务。补充内容：“乙方应遵守国际通行的施工标准和流程，并确保所有施工材料符合国际质量认证。同时，乙方需提供英文版本的施工报告和验收文件，以便甲方进行国际审计。”合同所需附件列表：1.附件一：施工图纸及工程量清单2.附件二：工程预算书3.附件三：甲方授权书4.附件四：乙方资质证明文件5.附件五：安全生产协议6.附件六：环保措施方案7.附件七：居民安置方案8.附件八：工程质量保证书9.附件九：售后服务承诺书10.附件十：双方签署的其他相关协议或补充条款这些场合和补充条款都是为了确保施工过程顺利，同时保护各方的利益。记得在签订合同前，和对方好好沟通，把该考虑的都考虑进去，这样合作起来才会更顺畅哦！

　　如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

　　部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。